2020年11月原告將匯仁馨苑4號1302擴(kuò)陽臺(tái)安裝落地窗工程承包給上海安加建筑工程服務(wù)中心，11月15日簽訂裝飾裝修工程施工合同，合同價(jià)款15000元，（具體報(bào)價(jià)單見附件，其中主要一項(xiàng)落地窗7943元），施工日期為30天，合同起始日從11月16日起，11月15日簽合同當(dāng)日預(yù)付工程款7500元。合同執(zhí)行后，被告以落地窗戶未到貨為由，一直沒有施工。直到2020年12月5日才將落地窗口裝好，經(jīng)原告查驗(yàn)：落地窗材料與樣品嚴(yán)重不符（展示樣品規(guī)格為2MM斷橋鋁，合同報(bào)價(jià)1150元/米2安裝現(xiàn)場使用的1.2MM的鳳鋁市場價(jià)格300元/米2，存在合同欺詐行為）。原告提出異議后，被告一直不予理睬、推脫。直到原告通過市民熱線投訴。被告才承認(rèn)是自己設(shè)計(jì)師筆誤造成的，與原告方協(xié)商：由原告自行安裝落地窗，被告安裝的落地窗自己拆除，落地窗費(fèi)用為3000元（被告報(bào)價(jià)是500元/m2）。由于對方設(shè)計(jì)師錯(cuò)誤造成的，負(fù)主要責(zé)任，原告同意補(bǔ)給被告方1000元損失費(fèi)，有錄音為證。其他項(xiàng)目應(yīng)該按照合同繼續(xù)履行，并要求被告把增減項(xiàng)形成文字，作為合同附件。被告設(shè)計(jì)師于2020年12月12日，向原告出具一張?jiān)鰷p項(xiàng)目的圖片，部分增加項(xiàng)與原合同有重復(fù)部分，原告當(dāng)日電告設(shè)計(jì)師對增減項(xiàng)提出質(zhì)疑，但被告一直沒做調(diào)整。被告于2020年12月15日要求原告簽字，同時(shí)停止施工。2020年12月16日，原告與被告設(shè)計(jì)師根據(jù)新增項(xiàng)目逐一審核并協(xié)商，原告已經(jīng)把協(xié)商結(jié)果通過微信群告知相關(guān)人員，被告置之不理也不施工，故意導(dǎo)致工程延期，從裝修開始到現(xiàn)在已壹月有余，只做了鏟除墻體、打洞少數(shù)工作。造成原告不能按時(shí)入住，租房子造成額外經(jīng)濟(jì)損失3000元，