本人按簽訂的合同約定付款方式：給付裝修公司法人代表華滕裝修工程款共計(jì)63000元(人民幣)，僅留10%合同尾款末付。在合同執(zhí)行過(guò)程中，裝修公司未能充分利用本人提供的各種便利如期履行好合同義務(wù)。在施工過(guò)程中，不按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)盡職責(zé)、按部就班地去施工，卻反而在每一步驟中,都留有首尾在那，施工過(guò)程中產(chǎn)生的建筑垃圾隨意堆放、不及時(shí)清掃，即使催促一個(gè)多月也沒(méi)有安排工人清理(有微信截圖記錄)；更對(duì)本人提出的合理整改措施置若罔聞、自以為是，也沒(méi)有做到如裝修公司法人代表華滕所標(biāo)示的“精益求精”。裝修在合同執(zhí)行期內(nèi)，裝修工程曾多次無(wú)故停工，自4月20日施工開(kāi)始共計(jì)122天的合同施工期內(nèi)，有多達(dá)58天完全停工，接近整個(gè)合同工期的一半。水電工程由于做做停停，整整做了5個(gè)月，直至09月16日仍未完工；再比如6月22日開(kāi)始的木工工程，由于不定期無(wú)故停工(甚至在7月14日連續(xù)停工兩個(gè)星期至28日)，直至09月16日仍未完工。泥瓦工的進(jìn)度更是嚴(yán)重拖延，三樓露臺(tái)施工由于沒(méi)有及時(shí)做防水處理，導(dǎo)致梅雨季時(shí)室內(nèi)多處大量積水并造成吊頂大面積發(fā)霉、水泥和粘合劑等材料變質(zhì)損毀(見(jiàn)附件中的圖)。直至今日裝修工程仍有大量工程沒(méi)有完工，見(jiàn)附件表格合同附件標(biāo)紅的未完施工項(xiàng)。總的來(lái)說(shuō)，裝修公司在合同執(zhí)行力、施工工人和時(shí)間安排、步驟銜接完成度、現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)管、材料使用和保護(hù)等，都存在問(wèn)題。更匪夷所思的是，該公司負(fù)責(zé)人竟讓油漆工做瓦工的防水活，導(dǎo)致整個(gè)建筑存在比較大的漏水隱患。

當(dāng)合同逾期開(kāi)始后，裝修公司法人代表華滕仍然無(wú)視本人已支付了90%工程款的情況下，消極怠工，并無(wú)視本人所指出的施工問(wèn)題，還繼續(xù)與合同期那樣，以各種借口推脫責(zé)任，拒不整改，再次停工。時(shí)至今日，裝修工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后(工期未過(guò)半)、仍有大量工程未完成，并造成逾期不能按合約交付房子的既定事實(shí)。同時(shí)裝修公司法人代表華滕口頭承諾歸還、但卻多次以“過(guò)幾天”、“暫時(shí)沒(méi)錢(qián)”等理由拒絕歸還原告家人支付給其的材料費(fèi)3117元。9月16日在裝修公司無(wú)法履行裝修合同的情況下，本人要求歸還本屬于原告的小區(qū)大門(mén)鑰匙，遭裝修公司法人華滕拒絕并無(wú)視公檢法的權(quán)威，威脅原告說(shuō)“你現(xiàn)在就可以去報(bào)警啊”。

至此我已完全沒(méi)有耐心，也不再相信該公司法人代表的任何話，只能找平臺(tái)尋求幫助，訴求如下：
1. 要求裝修公司履行合同，按照合同內(nèi)容盡快完成施工
2. 如不能完成合同，則按照合同進(jìn)行退款及賠償；必要時(shí)進(jìn)行法律訴訟
3. 將該公司及公司負(fù)責(zé)人列入失信名單，不能再坑害他人