歡迎來到上海裝潢網(wǎng)
    正在處理 裝修拖工 - 上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司
    微信轉(zhuǎn)發(fā)
    投訴編號:
    投訴人可以修改、撤銷、補(bǔ)充材料 瀏覽:951 本投訴于2021-06-11更新
    投訴類型 施工質(zhì)量 投訴人 李** 被投訴單位 上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司
    房型 一房 聯(lián)系地址 羅和路935弄****** 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王春林
    裝修面積 80.5m2 投訴人手機(jī) 1801785**** 被投訴人手機(jī) 1381851****
    裝修造價(jià) 8.3萬元 裝修形式 全包 處理狀態(tài) 處理中

    被投訴公司信息

    公司名稱
    上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司 已核實(shí)
    非網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督會(huì)員單位
    法人姓名 王春林
    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91310116596460808N 投訴量 5次 查看
    公司類型 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 行業(yè) 建筑業(yè)
    登記機(jī)關(guān) 金山區(qū)市場監(jiān)管局 核準(zhǔn)日期 2012-05-25
    注冊地址 上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)錢鑫路307號148室 成立日期 2012-05-25
    注冊地址 建筑裝飾設(shè)計(jì),景觀工程,園林綠化工程,美術(shù)設(shè)計(jì),幕墻工程,水電安裝,家電安裝維修,布線工程,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程,樓宇智能化系統(tǒng)工程,照明工程,建筑裝飾材料,工藝禮品,五金交電銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

    投訴詳情

    參與者: 沈國斌(施工隊(duì)長) 王師傅(泥工)
    事實(shí)及理由:我與上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司簽訂裝修合同。簽訂《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同示范文本(2014版)》及《上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司報(bào)價(jià)表(合同副本)》日期為2016年7月2日,施工日期為2016年7月8日至2016年9月8日,因房管局交房原因故實(shí)際開工時(shí)期為2016年11月18日至2017年1月17日。 施工中無故停工,我多次聯(lián)系裝修法人王春林,他口頭答應(yīng)開工但未履行,無奈原告請求上海市徐匯區(qū)消費(fèi)者保障協(xié)會(huì)調(diào)解,原告與被告2017年2月21在徐匯區(qū)消保委簽訂協(xié)議,當(dāng)日支付被告所要工程增項(xiàng)款5500元,被告在收到款項(xiàng)后兩周完成竣工,2017年3月6日施工隊(duì)長又因工資拖欠為由停工,先已經(jīng)超過約定兩周竣工日期,單工期還有大半未完工,而原告一直在外住房過渡開銷十分巨大。請求你會(huì)出面解決此事

    人民調(diào)解書

    相關(guān)評論(0

    寫評論

    處理進(jìn)展

    處理階段

    變更時(shí)間

    尊敬的業(yè)主李錦你好!上海玉石建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司,告知你他們不是我們網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督單位也沒有店鋪和口碑值,更不是我們行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位,查無此公司!以后找資源的公司請到我們行業(yè)協(xié)會(huì)來找登記好的有資質(zhì)的單位,謝謝! 2017-04-25 12:42:00

    5年前
    樹立行業(yè)文明建立公正權(quán)威
    用網(wǎng)絡(luò)媒體公眾力
    維護(hù)業(yè)主合法權(quán)益
    全國裝修315投訴熱線免費(fèi)電話:
    -- 400-118-8580 --
    撤銷投訴